на техническое обслуживание №__.
Харьков “____”____________200___ года.
ООО фирма «Фаэтон», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора __________________действующего на основании Устава с одной стороны, ________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
Предметом настоящего договора является выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования климатических установок (в дальнейшем «оборудование»).
2.Порядок выполнения работ.
2.1.Перечень оборудования, в отношении которого производится техническое обслуживание, определяется в спецификации (приложение 1 к договору).
2.2.Перечень и порядок выполнения работ определяется календарным планом (приложение 2 к договору).
2.3.Приемка выполненных работ производится поквартально. По окончании каждого квартала Исполнитель передает Заказчику акты сдачи-приемки работ за прошедший квартал. Исполнитель обязан в течение трех дней с момента получения актов подписать их либо предоставить Исполнителю документально подтвержденный отказ в приемке работ.
2.4.В случае уклонения Заказчика от приемки работ Исполнитель вправе выслать Заказчику акт сдачи-приемки. Если Заказчик в течение трех дней с момента его получения не направит Исполнителю подписанный акт либо документированный отказ от приемки работ, работы считаются выполненными.
2.5.В случае выявления в процессе проведения технического обслуживания неисправностей или отказов, вызывающих необходимость проведения дополнительных ремонтных работ, порядок их проведения и оплаты определяются дополнительным соглашением.
2.6.При отсутствии комплектующих на складе Исполнителя, срок проведения работ переносится на срок, необходимый для поставки соответствующих изделий.
3.Стоимость и порядок оплаты.
3.1.Стоимость работ по техническому обслуживанию оборудования, перечисленного в Приложении 1 к настоящему договору составляет __________________ в квартал, в том числе НДС - __________.
Расходные материалы и запчасти, необходимые при проведении технического обслуживания оплачиваются отдельно по факту их расходования.
3.2.Оплата осуществляется поквартально Исполнителем не позднее десяти дней с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.
3.3.Датой выполнения обязательств по оплате считается дата зачисления суммы оплаты на расчётный счёт Исполнителя.
4.Обязанности сторон.
4.1. Исполнитель обязуется:
- обеспечить своевременное и качественное проведение технического обслуживания оборудования, перечень которого определен настоящим договором, в соответствии с требованиями эксплуатационной и технической документации;
- проводить работы по техническому обслуживанию в рабочее время (понедельник-пятница с 9.00 до 18.00); в случае необходимости и при наличии возможности у Исполнителя допускается проведение работ в неурочное время, а стоимость работ определяется дополнительным соглашением;
- при получении заявки от Заказчика на неисправность оборудования, прибыть на указанный объект в течении ближайших суток.
- осуществлять ремонт оборудования на месте в течение двух рабочих дней, а в случае необходимости ремонта в мастерской – в течение пяти рабочих дней; срок ремонта может быть увеличен на время поставки необходимых комплектующих от производителя;
- обеспечить работы по техническому обслуживанию необходимыми инструментами и контрольно-измерительными приборами на условиях настоящего договора;
- выполнять работы по техническому обслуживанию силами квалифицированных, аттестованных установленным порядком специалистов с соблюдением правил техники безопасности;
- все замечания, возникшие по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем своими силами и за свой счет;
- в случае возникновения аварийного отказа оборудования Исполнитель обязуется произвести работы по устранению неисправности в течение двух календарных недель. При необходимости заменить неисправные узлы и детали.
4.2. Заказчик обязуется:
- обеспечить приемку и оплату выполненных Исполнителем работ по техническому обслуживанию оборудования;
- оплачивать расходные материалы и запчасти, необходимые при проведении технического обслуживания;
- обеспечить доступ специалистов Исполнителя к оборудованию, принятому на техническое обслуживание;
- обеспечить подключение инструментов и оборудования Исполнителя к электрическим сетям, а так же обеспечить их сохранность на период проведения работ.
5.Гарантийные обязательства.
5.1.Гарантия на выполненные работы составляет шесть месяцев, гарантия на приобретённые комплектующие – один год.
5.2.Претензии по качеству могут быть предъявлены только в случае надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору, в том числе: отсутствия задолженностей Заказчика по оплате и выплате всех предусмотренных штрафов.
5.3.В состав претензии по качеству входят:
акт дефектации;
документы на оборудование (накладная, счет и другие);
требования Заказчика.
5.4..Поставщик не отвечает за недостатки, вызванные:
нарушением правил пользования, эксплуатации или хранения оборудования;
действиями непреодолимой силы;
действиями третьих лиц.
5.5.После получения претензии по качеству Исполнитель в течение трех дней производит анализ причин недостатков оборудования и по его результатам дает ответ на претензию, в котором отказывается от удовлетворения требований Покупателя либо определяет порядок их удовлетворения.
6.Ответственность сторон.
6.1.В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере 0,3% от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки.
6.2.В случае нарушения сроков оплаты работ или материалов, Заказчик обязан выплатить Исполнителю штраф в размере 0,3% от просроченной суммы за каждый день просрочки.
6.3.Стороны вправе не применять друг к другу штрафные санкции по настоящему договору.
6.4.Датой получения штрафных санкций стороны договорились считать любое ранее наступившее событие: поступление суммы штрафных санкций на расчетный счет взыскателя либо вступление в законную силу решения суда об их взыскании. Стороны вправе не применять друг к другу штрафные санкции по настоящему договору.
7.Обстоятельства непреодолимой силы.
При невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, которая явилась следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, крупных аварий, действий органов государственной власти, других, независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
Если такие обстоятельства и их последствия будут продолжаться более пяти дней, каждая из сторон может отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору и, в этом случае ни
одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков и фактически понесенных расходов.
При наступлении указанных выше обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно предупредить об этом другую сторону.
8.Прочие условия.
8.1.Договор действует после его подписания и подписания всех указанных в нем приложений до полного выполнения обязательств, взятых на себя сторонами.
8.2.Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в ходе переговоров путем выставления письменной претензии с приложением всех документов, подтверждающих требование.
Если в течение десяти дней с момента получения претензии сторона не удовлетворит ее, спор считается неурегулированным путем переговоров.
8.3.В случае отсутствия соглашения по спорным вопросам, каждая из сторон вправе обратиться за их разрешением в Арбитражный суд Харькова и Харьковской области.
8.4.Настоящий договор составлен на трех листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру находится у каждой из сторон.
9.Адреса, реквизиты, печати и подписи сторон.
Исполнитель: ООО фирма“Фаэтон”,
.
Заказчик:
От Исполнителя: От Заказчика:
______________ __________________ (_________________)
М.П. М.П.